请问造成工程延期的原因有哪些?（工程延期并不必然导致窝工）

一、案例索引江苏中阳建设集团有限公司与辽阳统一企业有限公司铁岭县圣鑫分公司、铁岭市方盛环保科技有限公司建设工程施工合同纠纷申诉、申请民事裁定书，案号：（2016）最高法民申2018号裁判日期为二〇一六年九月二十九日合议庭组成人员：郑学林、张志弘、张能宝，下面我们就来聊聊关于请问造成工程延期的原因有哪些?接下来我们就一起去了解一下吧!

请问造成工程延期的原因有哪些

一、案例索引

江苏中阳建设集团有限公司与辽阳统一企业有限公司铁岭县圣鑫分公司、铁岭市方盛环保科技有限公司建设工程施工合同纠纷申诉、申请民事裁定书，案号：（2016）最高法民申2018号。裁判日期为二〇一六年九月二十九日。合议庭组成人员：郑学林、张志弘、张能宝。

二、案情简介

再审申请人江苏中阳建设集团有限公司（以下简称中阳公司）因与被申请人辽阳统一企业有限公司铁岭县圣鑫分公司（以下简称圣鑫公司）、铁岭市方盛环保科技有限公司（以下简称方盛公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服辽宁省高级人民法院（2015）辽民一终字第247号民事判决，向最高院申请再审。

案涉工程存在存在工程延期的情况，且业主圣鑫公司亦认可其延期给付部分工程款的情形。施工方中阳公司提交其单方制作打印的统计表，按照工程延期12个月的时间计算人员工资、设备租赁费用。 原审没有支持施工方窝工费用的诉请。

争议焦点：原审 原审没有支持施工方窝工费用的诉请是否正确？

各位网友，4月30日-5月2日期间，因本人外公仙逝返乡，未能及时更新“工程案判例研究”望谅！